2012年监理工程师合同管理自我测试试题及答案（第二套）

 

第一题 单项选择题

第1题
某建筑材料采购合同，既约定了违约金，又约定了定金。当一方违约时，守约方（　）。
A.必须适用违约金条款
B.必须适用定金条款
C.可以选择适用违约金或定金条款
D.两者都不能适用，因约定无效
正确答案：C

 

第 2 题
在FIDIC《施工合同条件》中，工程师颁发履约证书即表明双方剩余义务仅限于（　）。
A.工程维修
B.清理施工现场
C.报送竣工报表
D.财务结算
正确答案：D

第 3 题
某工程项目建设单位与供货商签订工程物资采购合同，并按合同约定支付了10万元定金。此后供货商违约，按合同约定的违约条款计算的违约金为25万元。对此违约事件， 建设单位有权要求供货商支付（　）万元。
A.10
B.25
C.20
D.35
正确答案：B

第 4题
下列各项中，关于无效合同的法律后果，表述有误的是（　）。
A.合同被确认无效后，履行中的合同应当终止履行
B.合同被确认无效后，合同约定的权利义务即为无效
C.合同被确认无效后，有过错的一方应赔偿对方因此而受到的损失
D.由于无效合同自始没有法律约束力，因此，赔偿损失是处理无效合同的主要方式
正确答案：D

第 5 题
A公司授权其采购员甲到B公司购买一批计算机，并交给甲已经盖好公司公章的空白合同书。后甲办理了辞职手续离开了A公司，又用此合同书与B公司订立了购买一批电视机的合同，B公司要求A公司支付计算机价款，A公司认为甲已辞职，其订立的合同与己无关，因此发生纠纷。根据合同法中的规定，应如何定性（　）。
A.购买电视机的合同成立，A公司应支付价款
B.购买电视机的合同成立。甲应支付价款
C.购买电视机的合同不成立，B应自己承担损失
D.购买电视机的合同不成立，甲应赔偿B损失
正确答案：A

第 6 题
工程师必须对隐蔽工程在（　）进行检查验收。
A.试车前
B.隐蔽前
C.隐蔽后
D.试车后
正确答案：B

第 7 题
施工合同示范文本中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出7天后停止施工。该条款依据的是《合同法》中关于（　）的规定。
A.撤销权
B.不安抗辩权
C.后履行方抗辩权
D.同时履行抗辩权
正确答案：D

第 8 题
某工程项目保修期内发现存在质量缺陷，监理单位出具了鉴定结论。发包人认为承包人不具有维修能力，直接联系维修公司进行了维修，则维修费用应由（　）承担。
A.发包人
B.监理单位
C.承包人
D.维修公司
正确答案：A

第 9 题
监理人开始实行分包合同的前提是（　）。
A.签订分包合同协议
B.行政主管部门备案
C.委托人书面同意
D.分包形式合法
正确答案：C

第 10 题
依据《合同法》的规定，下列文件中，属于要约的是（ ）。
A.招标公告
B.投标书
C.寄送的价目表
D.招股说明书
正确答案：B

第 11 题
(2010年)合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于行为的是（　）。
A.地震灾害导致施工暂停
B.恶劣气候影响施工安全
C.社会动乱影响施工进度
D.图纸设计错误导致的工程返工
正确答案：D

第 12 题
当事人采用信件、数据电文等形式订立的合同，（　）时合同成立。
A.签订合同
B.承诺生效
C.签订确认书
D.双方签字
正确答案：C

第 13 题
按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人（　）。
A.不再负责处理有关设计问题
B.仍应无偿负责处理有关设计问题
C.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费
D.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更
正确答案：C

第 14 题
设计招标确定中标人后，发包人与中标人在工程设计合同土签字、盖章时，表明（　）。
A.要约生效
B.承诺生效
C.合同成立
D.合同生效
正确答案：C

第 15 题
合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交（　）。
A.合同公证书
B.仲裁协议书
C.履约保函
D.合同担保书
正确答案：B

第 16 题
(2010年)某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是（　）。
A.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额
B.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金
C.承包人按合同约定的拖期违约金的计算办法承担违约责任
D.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工
正确答案：C

第 17 题
下列投标文件对招标文件响应的偏差中，属于细微偏差的是（　）。
A.联合体投标没有联合体协议书
B.投标工期长于招标文件要求的工期
C.投标报价的大写金额与小写金额不一致
D.投标文件没有投标人授权代表的签字
正确答案：C

第 18 题
为保护无行为能力的人和限制行为能力的人的合法权益而设立的代理形式是（　）。
A.有权代理
B.法定代理
C.指定代理
D.委托代理
正确答案：B

第 19题
当承包商不能在工程师限定的时间内将不合格的材料或设备移出施工现场，以及在限定时间内没有或无力修复缺陷工程时，建设单位可以（　）。
A.直接向承包商发出终止合同的通知
B.雇佣其他人完成作业，所支付的费用从承包商处扣回
C.立即进驻现场，自行修复
D.根据履约担保处理
正确答案：B

第 20 题
某监理合同中，出现了“需遵守××市地方性标准《建设工程监理规程》”的约定，该约定应写在（　）中。
A.建设工程委托监理合同
B.中标函
C.建设工程委托监理合同标准条件
D.建设工程委托监理合同专用条件
正确答案：D

第 21 题
增加监理工作时间的补偿金的计算式为（　）。
A.报酬=附加工作天数×(合同约定的报酬/合同中约定的监理服务天数)
B.报酬=附加工作天数×(合同约定的报酬/实际监理服务天数)
C.报酬=工程费节省额×报酬比率
D.报酬=附加工作天数×(工程费节省额/实际监理服务天数)
正确答案：A

第 22 题
建设工程施工过程中，有关发包人供应材料、设备现场接收的表述，有误的是（　）。
A.大宗建筑材料应进行必要的抽样检验(物理、化学试验)
B.清点的工作主要包括：外观质量检查；对照发货单证进行数量清点(检斤、检尺)
C.发包人在其所供应的材料、设备到货前48小时，应以书面形式通知承包人
D.发包人应当向承包人提供其供应材料设备的产品合格证明，并对这些材料设备的质量负责
正确答案：C

第 23 题
下列说法正确的是（　）。
A.公证的效力仅限于我国国内
B.经过公证的合同，其法律效力高于经过鉴证的合同
C.鉴证在我国域内和域外都有法律效力
D.合同鉴证属于司法行政行为
正确答案：B

第 24 题
根据FIDIC《施工合同条件》的规定，合同有效期的结束时间为（　）。
A.颁发工程接收证书日
B.结清单生效日
C.颁发履约证书日
D.签发最终支付证书日
正确答案：B

第 25 题
委托监理合同履行过程中，监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是（　）。
A.委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料
B.执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束
C.委托人订购的大型设备延误到货，工程停工超过半年
D.委托人增加监理工作内容较多
正确答案：C

第 26 题
综合评分法可以较全面地反映（　）。
A.投标人的财务状况
B.投标人的素质
C.投标人的分包计划
D.投标人能力的高低
正确答案：B

第 27 题
在FIDIC的《施工合同条件》中，合同协议书应当在（ ）后签订。
A.开标
B.发出中标函
C.提交履约保证
D.开工
正确答案：C

第 28 题
关于代理，下列叙述不正确的一项是（　）。
A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效
B.无权代理在被代理人追认前，行为人可以撤销
C.代理人只能在代理权限内实施代理行为
D.无权代理的法律后果由被代理人承担
正确答案：D

第 29 题
工程竣工1年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应（　）。
A.以自己的名义向人民法院主张该购房款
B.以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款
C.以自己的名义直接向购房者主张该购房款
D.以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款
正确答案：A

第 30 题
承包商根据报价的工程量清单中各项工作内容项下的工程量一般为（　）。
A.概算工程量
B.预算工程量
C.估算工程量
D.签证工程量
正确答案：A

第 31 题
某建设单位委托设计院承担办公楼设计任务，设计院在完成设计任务30％时，由于某种原因，办公楼项目停建，建设单位向设计院发出终止合同的通知。依据设计合同示范文本的规定，承担解除合同后果责任的方式应为（　）。
A.设计院没收建设单位支付的定金
B.设计院没收建设单位支付的定金，建设单位再支付合同设计费的30％
C.建设单位支付合同设计费的50％
D，设计院没收定金，建设单位再支付合同设计费的50％
正确答案：C

第 32 题
按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商（　）。
A.可以拒绝索赔
B.应承担全部责任
C.先行赔偿再向业主追索
D.代替分包商向工程师递交索赔报告
正确答案：D

第 33 题
某供货合同履行时发现部分货物的价款在合同内约定不明确，双方通过协商又未能达成一致，此时，该部分货物的价款应按（　）的市场价履行。
A.订立合同时订立地
B.订立合同时履行地
C.履行合同时订立地
D.履行合同时履行地
正确答案：B

第 34 题
合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同 履行过程中发生的事实，属于行为的是（　）。
A.地震灾害导致施工暂停
B.恶劣气候影响施工安全
C.社会动乱影响施工进度
D.图纸设计错误导致的工程返工
正确答案：D

第 35 题
由于发包人提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提供索赔，承包商（　）。
A.因不属于自己的原因拒绝索赔要求
B.认为合理要求，先行支付后再向建设单位索赔
C.不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告
D.不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告
正确答案：C

第 36 题
某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是（　）。
A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延
B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延
C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延
D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延
正确答案：B

第 37 题
依据委托监理合同示范文本的规定，当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，委托人可以（ ）。
A.发出终止合同通知，终止监理合同
B.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，即终止监理合同
C.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，可在第一个通知发出后35天内，终止监理合同
D.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，可在第一个通知发出后42天内，终止监理合同
正确答案：C

第 38 题
按照合同的约定，不能作为供货方交付产品时双方验收依据的资料是（　）。
A.产品合格证、检验单
B.双方签订的采购合同
C.供方当事人独自封存的样品
D.供货方提供的计量单、装箱单
正确答案：C

第 39 题
（　）是指分析索赔事件的影响。
A.分析索赔事由
B.事态调查结果
C.实际损失分析
D.损害事件原因调查
正确答案：C

第 40 题
合同公证与鉴证的相同点是（　）。
A.目的、法律效力、原则
B.范围、性质、目的
C.目的、原则、内容
D.法律效力、目的、性质
正确答案：C

第 41 题
《合同法》规定，缔约过失责任属于（　）责任。
A.违约
B.侵权
C.“先合同义务”
D.无过错
正确答案：C

第 42 题
某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地专用通道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由（　）承担。
A.公路管理部门
B.承包人
C.发包人
D.承包人与发包人共同
正确答案：C

第 43 题
FIDIC《施工合同条件》为了合理地分担风险责任，定义投标截止日期前第28天为基准日。从此日期起至（　）止的期间内，有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险归建设单位承担。
A.开标日
B.工程师发布开工令日
C.工程师颁发工程接收证书日
D.工程师颁发履约证书日
正确答案：D

第 44 题
(2008年)招标过程中，由于招标人原因在招标文件规定的投标有效期内未能确定中标人，下列对投标保函的处理，正确的是（　）。
A.返还所有投标人的投标保函
B.要求所有投标人延长投标保函有效期
C.要求评标报告推荐的候选中标人延长投标保函有效期
D.要求评标报告推荐的候选中标人之外的投标人延长投标保函有效期
正确答案：B

第 45 题
某招标项目在中标通知书发出后，招标人提出降价要求。对该降阶要求，按照《招标投标法》的规定，中标人（　）招标人的要求。
A.应当接受
B.应当拒绝
C.可以接受
D.可以拒绝
正确答案：B

第 46 题
在大型设备采购合同履行过程中，监理工程师（　）。
A.有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任
B.有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任
C.无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任
D.无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任
正确答案：B

第 47 题
FIDIC《施工合同条件》中的暂列金额是（　）的一项款额。
A.不计入合同价格之内
B.用于不可预见项目使用
C.由工程师或承包商代表控制使用
D.专门用于承包商施工范围内工程使用
正确答案：B

第 48 题
在一个施工现场有甲、乙两个独立承包人同时施工，由于施工出现交叉干扰，致使甲、乙分别受到一定损失，总监理工程师向甲发出了暂停施工指令，则（　）。
A.甲、乙都应向发包人索赔
B.甲、乙分别承担对方的损失
C.甲、乙分别承担各自的损失
D.甲的损失由发包人承担，乙的损失自行承担
正确答案：A

第 49 题
合同公证与鉴证的相同点是（　）。
A.目的、法律效力、原则
B.范围、性质、目的
C.目的、原则、内容
D.法律效力、目的、性质
正确答案：C

第 50 题
公开招标时，下列对投标人提供的文件进行评审的内容中，不属于评标委员会评审内容的是（　）。
A.投标文件的符合性鉴定
B.投标人的资格预审
C.商务标评审
D.技术标评审
正确答案：B

第二题 多项选择题

第 51 题
下列有关违约金的表述中，错误的有（　）。　
A.合同中必须约定违约金
B.约定的违约金低于实际损失，当事入可以请求人民法院或仲裁机构予以增加
C.约定的违约金过分高于实际损失，当事人必须按约定的违约金执行
D.合同中未约定违约金，当事人一方可以要求对方依法支付违约金
E.违约方支付违约金后，对方仍有权要求其履行债务
正确答案：ACD

第 52 题
招标准备阶段招标人的主要工作包括（ ）。　
A.向建设行政主管部门办理申请招标手续
B.选择招标方式
C.发布招标公告
D.编制招标有关文件E.资格预审
正确答案：ABD

第 53 题
按索赔的合同依据进行分类，索赔可以分为（　）。
A.工程加速索赔
B.工程变更索赔
C.合同中明示的索赔
D.合同外的索赔
E.合同中默示的索赔
正确答案：CE,

第 54 题
依据FIDIC的《土木工程施工分包合同条件》规定，下列关于分包工程履约保函的表述中，正确的有（　）。
A.应由业主要求分包商提供
B.应由工程师要求分包商提供
C.应由承包商要求分包商提供
D.应由承包商认可分包工程后退还分包商
E.应在工程师颁发履约证书后退还分包商
正确答案：CD

第 55 题
施工中若发包人出于某种考虑要求提前竣工，（　）。
A.负责修改施工进度计划
B.向承包人直接发出提前竣工的指令
C.与承包人协商并签订提前竣工协议
D.为承包人提供赶工的便利条件
E.减少对工程质量的检测试验。
正确答案：CD

第 56 题
合同依法定解除后，对方有异议的，可以请求（　）确认解除合同的效力。
A.人民法院
B.人民政府
C.仲裁机构
D.公证机构
E.鉴证机构
正确答案：AC

第 57 题
下列选项中不属于建设工程施工合同的特点有（　）。
A.合同标的的特殊性
B.合同总价的可变性
C.合同履行期限的长期性
D.合同实施的动态性
E.合同内容的复杂性
正确答案：ACE,

第 58 题
甲乙两公司签订了一份执行国家定价的购销合同。在乙公司逾期交货的情况下，依照《合同法》对迟延履行的规定，当交货时的价格浮动变化时，则该产品的结算价格（　）。
A.无论上涨或下降，仍按原定价格执行
B.遇价格上涨时，按原价格执行
C.遇价格上涨时，按新价格执行
D.遇价格下降时，按新价格执行
E.遇价格下降时，按原价格执行
正确答案：BD

第 59 题
在项目施工招标中，资格预审须知中的附加合格条件可以包括（　）。
A.同类工程施工经历
B.财务状况
C.企业信誉
D.项目经理资质要求
E.环境管理体系
正确答案：ADE,

第 60 题
在处理索赔过程中，施工合同当事人达不成协议时，处理争议的方式有（　）。
A.调解
B.双方议定仲裁
C.必须议定起诉
D.仲裁或起诉
E.仲裁和起诉
正确答案：AD

第 61 题
下列在施工过程发生的事件中，可以顺延工期的情况包括（　）。
A.不可抗力事件的影响
B.承包人采购的施工材料未按时交货
C.施工许可证没有及时颁发
D.不具备合同约定的开工条件
E.工程师未按合同约定提供所需指令
正确答案：ACDE,

第 62 题
施工合同范本的三个附件是（　）。
A.房屋建筑工程质量保修书
B.通用条款
C.专用条款
D.承包商承揽工程项目一览表
E.发包人供应材料设备一览表
正确答案：ADE,

第 63 题
材料采购合同履行中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有（　）。

A.双方签订的采购合同
B.施工合同对材料的要求
C.合同约定的质量标准
D.合同未约定的推荐性质量标准
E.双方当事人共同封存的样品
正确答案：ACE,

第 64 题
勘察费用计价方式，可采用（　）。
A.按国家规定的现行收费标准取费
B.可调价合同
C.中标价加签证
D.实际完成工作量结算
E.成本加酬金
正确答案：ACD

第 65 题
按照《建设工程设计合同(示范文本)》有关违约责任规定，下列描述中不正确的是（　）。
A.发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作
B.设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费
C.合同生效后，设计人刚刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还
D.设计人原因延误提交设计文件，每延续一天减收该项目2％设计费
E.设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应该支付该阶段的全部设计费
正确答案：ACD

第 66 题
依据FIDIC《施工合同条件》规定，承包商最终结算的合同价款可能与中标函中注明的业主接受的合同款额不一致，原因可能是（　）等。
A.工程量清单中的工程量不准确 B.承包商的报价漏项
C.合同内列有调价条款 D.采用不可调价合同
E.发生承包商应承担质量责任的扣款
正确答案：ACE,

第 67 题
关于隐蔽工程检验程序的叙述，正确的有（　）。
A.工程师接到承包人的请求验收通知后，应在通知约定的时间与承包人共同进行检查或试验
B.经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图样等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，则为该验收记录不被认可
C.工程师以书面形式向承包人提出延期验收要求的，延期不能超过24小时
D.如果工程师不能按时进行验收，应在承包人通知的验收时间前24小时，以书面形式向承包人提出延期验收要求
E.工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收
正确答案：ADE,

第 68 题
根据《建设工程委托监理合同》的规定，（　）是监理人的权利。
A.选择施工总承包人的确认权与否决权
B.工程实际竣工日期的签认权
C.工程上使用的材料和施工质量的检验权
D.设计变更的审批权
E.工程款支付的审核和签认权
正确答案：BCE,

第 69 题
按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的包括（　）。
A.工程本身的损害
B.由发包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害
C.由承包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害
D.承包方人员伤亡
E.承包人停工损失
正确答案：ABC

第 70 题
(2009年)依据FIDIC《分包合同条件》，下列有关分包合同履行管理的说法中，正确的有（　）。
A.工程师负责分包商施工的协调管理
B.业主不参与分包合同履行的管理
C.承包商有权根据工程实际进展情况不经工程师同意自行发布变更指令
D.承包商对分包商报送的支付报表审核后支付，工程师不参与审核工作
E.当分包商的合法权益受到损害时，有权向对其造成损害方提出索赔
正确答案：BCD

第 71 题
在招标程序中，（　）等将作为未来合同文件的组成部分。
A.招标文件
B.中标人的投标文件
C.中标函
D.未发中标通知书前双方协商对投标价格的修改
E.发出中标通知书后双方协商对投标价格的修改
正确答案：BC

第 72 题
(2010年)《合同法》规定的合同变更条件包括（　）。
A.有效的合同
B.协商一致
C.合同当事人一方确有变更理由和依据
D.须经合同管理机关批准
E.变更内容明确
正确答案：ABE,

第 73 题
依据《合同法》，下列有关解决合同争议方式的表述中，错误的有（　）。
A.当事人双方未达成仲裁协议的，仲裁机构不能受理
B.当事人对仲裁裁决不满的，可以申请法院进行二审
C.一方当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求法院执行
D.仲裁裁决书自作出裁决之日起发生法律效力
E.建设工程合同的纠纷必须由被告所在地法院审理
正确答案：BE

第 133 题
“建筑工程一切险”规定保险公司承担保险责任的范围包括（　）的损失。
A.外力引起的电气装备
B.地震导致施工建筑物
C.台风摧毁施工现场内的临时工程
D.水灾导致被保险人在工地上原有建筑物
E.气温变化造成精密仪表
正确答案：ABC

第 75 题
FIDIC合同中，履约证书的颁发意味着（　）。
A.合同终止
B.工程师无权发布指示
C.承包商完成全部施工义务
D.缺陷责任解除
E.工程师有权发布指示
正确答案：BC

第 76 题
房屋建筑工程的保修范围包括（　）。
A.地基基础工程、主体结构工程
B.屋面防水工程、有防水要求的卫生间和外墙面的防渗漏
C.供热与供冷系统
D.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程
E.大型办公楼及重要建筑物
正确答案：ABCD

第 77题
建筑工程一切险规定保险公司承担保险责任的范围包括（　）的损失。
A.外力引起的电气装备
B.地震导致施工建筑物
C.台风摧毁施工现场内的临时工程
D.水灾导致被保险人在工地上原有建筑物
E.气温变化造成精密仪表
正确答案：ABC

第 78 题
履行合同的担保方式包括（　）。
A.投标保证
B.留置
C.动产抵押
D.定金
E.违约金
正确答案：BD

第 79 题
依据F I D I C《分包合同条件》，下列有关分包合同履行管理的说法中，正确的有（　）。　
A.工程师负责分包商施工的协调管理
B.业主不参与分包合同履行的管理
C.承包商有权根据工程实际进展情况不经工程师同意自行发布变更指令
D.承包商对分包商报送的支付报表审核后支付，工程师不参与审核工作
E.当分包商的合法权益受到损害时，有权向对其造成损害方提出索赔
正确答案：BCD

第 80 题
根据《中华人民共和国合同法》的规定，由于一方严重违约对方解除合同后，合同中约定的（　）条款仍然有效。
A.质量
B.结算
C.仲裁
D.标的
E.担保
正确答案：BC